ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

железнодорожным транспортом

г.Москва

20 сентября 2005г.

 

             ООО «Торговый Дом «Экс Морэ», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Праздникова М.Ш., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Фирма Х», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Иванова И.И., действующего на основанииУстава, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.        Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю цемент (далее по тексту - Товар) в количестве и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях и в порядке, определенных настоящим Договором.

1.2.        Ассортимент и цены на Товар устанавливаются сторонами в Протоколе согласования цены на Товар (далее по тексту – Протокол), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.         
          Если в Протоколах указывается срок действия цены, то она действует только в пределах указанного срока.

1.3.        Количество поставляемого товара определяется согласно п.2.2 - 2.5 настоящего договора путем указания его в отгрузочной разнарядке (далее по тексту - Заявка) Покупателя (типовая форма – Форма №1). Общий ориентировочный объем Товара может быть указан Сторонами в Протоколах.

1.4.        Товар должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ и ГОСТ к данному виду Товара, а также сопровождаться документами, предусмотренными законодательством РФ.

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

2.1.       Поставка по настоящему Договору осуществляется железнодорожным транспортом на условиях франко-вагон станция отправления (ИНКОТЕРМС 2000).

2.2.       Поставка осуществляется в соответствии с принятым Поставщиком Ежемесячным планом (далее по тексту – План, типовая форма – Форма № 2) и Заявками. Поставка производится по железнодорожным отгрузочным реквизитам, указанным в Заявках, поданных Покупателем и составленных в соответствии с условиями настоящего Договора при условии, что цена поставки Товара по указанным железнодорожным реквизитам ранее согласована сторонами в Протоколе.

2.3.       Покупатель должен направить Поставщику План на отгрузку Товара до 10 (десятого) числа месяца, предшествующего периоду поставки (согласно п. 2.16), указав в нем станции назначения, объем (количество вагонов) по каждой заявленной станции и наименование завода-изготовителя. В случае необходимости изменения указанных в Плане данных Покупатель направляет Поставщику письмо об уточнении, которое согласовывается Поставщиком с заводом-изготовителем и, в случае согласия последнего, исполняется не ранее, чем через 5 (пять) банковских дней после подачи такого письма. Отгрузки, производимые согласно Плана, поданного в соответствии с выше указанными условиями, признаются плановыми, а отгрузки, производимые на основании изменений или дополнений к Плану, а так же все отгрузки по Заявкам, поданным в период поставки без предъявления Плана, считаются внеплановыми; отгрузка по ним может осуществляться не ранее, чем через 5 (пять) банковских дней от даты подачи Заявки, и цена Товара по ним может возрастать на стоимость услуг ОАО «Российские железные дороги» (далее по тексту – РЖД) по приему к перевозке не заявленных в установленном порядке грузов. По результатам таких отгрузок Поставщик отражает стоимость указанных дополнительных услуг в счетах-фактурах, выставляемых Покупателю.

2.4.       Заявки составляются и передаются Покупателем Поставщику в письменном виде лично, факсимильной связью или по почте. Заявка подписывается уполномоченным лицом Покупателя и скрепляется печатью.

2.5.       В Заявке Покупатель указывает ориентировочный график, ассортимент и количество Товара подлежащего отгрузке в адрес Грузополучателя, его железнодорожные реквизиты, тип и принадлежность подвижного состава, если таковые сведения не были указаны в Протоколе. Данные в Заявке не должны противоречить данным, указанным в соответствующем Протоколе. Количество Товара, указанное в Заявке не может превышать объема, согласованного в Плане, для данного периода поставки.

2.6.       Под железнодорожными отгрузочными реквизитами Грузополучателя понимается следующее: станция назначения и её код на РЖД, полное наименование Грузополучателя, его код на РЖД, полный адрес, код ОКПО и ИНН в соответствии с его учредительными документами, а также дополнительные сведения, необходимые для осуществления поставки.

2.7.       Поставка производится в срок не позднее 5 (пяти) банковских дней от даты указанной в Заявке при условии оплаты предыдущей поставки и выполнения Покупателем требований п.п.2.2 - 2.5. В случае просрочки в передаче Заявок, а также в случае неоплаты или ненадлежащей оплаты предыдущей поставки сроки поставки могут быть соответственно изменены Поставщиком в одностороннем порядке.

2.8.       Отгрузка Товара производится в вагоны типа хоппер-цементовоз, зерновоз, полувагон (в том числе с глухим кузовом) или крытый вагон, в зависимости от заявленного к отгрузке вида Товара, по действующей отгрузочной норме грузовой скоростью. Минимальной нормой отгрузки является один вагон соответствующего типа. Поставка Товара ниже минимальных норм отгрузки не производится и недопоставкой считаться не может, штрафные и иные санкции с Поставщика не взыскиваются.

2.9.       Отгрузка Товара производится в вагонах инвентарного парка РЖД, либо в арендованных (собственных) вагонах, либо полученных в пользование на иных условиях. В случае предоставления вагонов Покупателем (Грузополучателем) или использования Поставщиком арендованных (собственных) вагонов Стороны руководствуются п.2.17. настоящего Договора, а в отдельных случаях согласовывают такие условия дополнительными Соглашениями к настоящему Договору.

2.10.    Датой поставки по настоящему Договору считается дата сдачи Товара перевозчику (РЖД) на станции завода-изготовителя, которая указывается в Товарной накладной (унифицированная форма ТОРГ-12), передаваемой Поставщиком Покупателю. С этого момента право собственности переходит от Поставщика к Покупателю. Поставщик периодически, по мере отгрузки Товара, направляет Покупателю посредством факсимильной связи реестр, в котором указывает номер вагона, дату отгрузки, марку Товара, вес и его стоимость.

2.11.    Риск случайной гибели и/или случайного повреждения товара переходит на Покупателя с даты поставки.

2.12.    Все расходы по получению Товара от перевозчика (на станции назначения, в отделении дороги назначения, на промышленном предприятии железнодорожного транспорта и т.п.) Покупатель несет самостоятельно.

2.13.    В случае переадресовки Товара на станции назначения или в пути следования Покупатель обязан заблаговременно письменно известить Поставщика, указав причину переадресовки. Расходы, связанные с переадресовкой Товара несет Покупатель в полном объеме.

2.14.    Количество отгруженного Товара определяется грузоотправителем (заводом-изготовителем) по результатам взвешивания вагонов на вагонных весах.

2.15.    Грузополучатель, не являющийся Покупателем по настоящему Договору, не вправе предъявлять самостоятельные требования по отношениям, вытекающим из настоящего договора. Ответственность за действия грузополучателей несет Покупатель.

2.16.    Периодом поставки товара по настоящему договору является один календарный месяц.

2.17.    В случае отгрузки Поставщиком Товара в арендованные (собственные) вагоны Покупатель обязан своими силами организовывать возврат порожних вагонов, а также оплачивать за собственный счет порожний прогон до станции грузоотправителя (или за счет Поставщика путем направления соответствующей железнодорожной телеграммы на станцию грузополучателя, о чем Поставщик обязан уведомить Покупателя соответствующим письмом). Покупатель также обязан произвести полную разгрузку, очистку и возврат арендованных (собственных) вагонов грузоотправителю не позднее, чем через 24 часа с момента получения каждого вагона. Момент получения и возврата вагонов определяется согласно ведомости подачи-уборки, составленной товарным кассиром железнодорожной станции грузополучателя.

         При поставке Товара в арендованных (собственных) вагонах Покупатель, по первому требованию Поставщика обязан предъявлять копии возвратных документов, а также ведомости подачи-уборки, составленные товарным кассиром железнодорожной станции грузополучателя на полученные, разгруженные и отправленные грузоотправителю вагоны в целях контроля соблюдения сроков возврата арендованного (собственного) парка вагонов и выполнения условий настоящего Договора.

2.18.    В случае, если Грузополучатель и Покупатель являются разными лицами, то положения настоящего Договора о Грузополучателе, возлагающие на него определенные обязательства, следует понимать следующим образом: Покупатель обязан, вступая в договорные отношения с Грузополучателем или с соответствующим контрагентом, предусмотреть возложение на Грузополучателя вышеупомянутых обязательств.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.       Поставщик обязан:

3.1.1.  Производить поставку Товара в адрес указанных Покупателем Грузополучателей в количестве, качестве, ассортименте и в сроки, установленные настоящим Договором на основании Заявок Покупателя и Протоколов на поставляемый Товар.

3.1.2.  В случае нарушения сроков и объемов поставки, равномерно восполнять недогруженное количество в объеме, ассортименте и в сроки, согласованные Сторонами дополнительно (устно или письменно).

3.1.3.  Предоставлять по первому требованию Покупателя заверенные копии сертификатов соответствия и свидетельств радиационного качества, но не позднее, чем через 5 (пять) банковских дней от даты подачи запроса Покупателем.

3.1.4.  Рассматривать претензии Покупателя по количеству и качеству Товара в соответствии с порядком, установленным п. 3.4.1. настоящего договора.

3.1.5.  Составлять и подписывать акт сверки взаиморасчетов в соответствии с п. 5.5 настоящего Договора.

3.2.       Поставщик вправе:

3.2.1.  В одностороннем порядке приостанавливать отгрузку Товара в случаях, предусмотренных настоящим договором.

3.3.       Покупатель обязан:

3.3.1.  Ежемесячно предоставлять Поставщику План на отгрузку согласно п. 2.3 настоящего Договора.

3.3.2.  Своевременно производить оплату Товара в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 5.3. настоящего Договора.

3.3.3.  Своевременно производить оплату дополнительных транспортных расходов, связанных с доставкой Товара Грузополучателям, возникающих согласно п. 2.3 настоящего Договора.

3.3.4.  Совершать все необходимые действия, обеспечивающие приемку Товара, поставленного в соответствии с настоящим договором.

3.3.5.  В случае нарушения сроков и объема поставки Поставщиком, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента нарушения согласовать с Поставщиком порядок восполнения недопоставки (в том числе ассортимент, количество и период поставки) Товара.

3.3.6.  Сообщать Поставщику о существенных изменениях в своей хозяйственной деятельности, влияющих или могущих повлиять на исполнение настоящего Договора: о проведении процедур реорганизации, ликвидации, банкротства; изменение почтовых, отгрузочных (в том числе и изменения железнодорожных реквизитов у Грузополучателей, по данному Договору), банковских реквизитов; о назначении в период действия договора нового лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа; об отмене доверенностей лиц, уполномоченных на подписание Заявок к настоящему Договору не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента, когда Покупателю стало известно или должно было стать известным о существовании подобных обстоятельств.

3.3.7.  Подписывать и возвращать Поставщику второй экземпляр акта сверки взаиморасчетов в соответствии с п. 5.5 настоящего договора.

3.3.8.  Своевременно предоставлять Поставщику доверенности на лиц, имеющих право подписывать документы по настоящему Договору (Заявки, План, Протоколы, дополнительные соглашения), если таковые лица имеются.

3.4.       Покупатель вправе:

3.4.1. В случае если Покупатель обнаружил несоответствие количества/качества поставленного и принятого Товара, он вправе предъявить Поставщику документально обоснованную претензию на Товар не позднее 30 (тридцати дней) от даты поставки. В случае обнаружения недостачи (недопоставки) Товара вызов представителя Поставщика обязателен. Вызов представителя осуществляется в письменной форме посредством факсимильной связи в течение 24-х часов с момента обнаружения недостачи.

         Непредъявление претензии в указанный срок означает соответствие количества и качества Товара условиям договора.

4.   ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1.    Товар по настоящему Договору считается сданным Поставщиком и принятым Покупателем:

4.1.1. По количеству - согласно весу, указанному в железнодорожной накладной, руководствуясь Правилами выдачи грузов на железнодорожном транспорте (Приказ № 29 от 18.06.2003 г.) и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР №П-6 от 15.06.65г.

         Вес Товара, указанный в железнодорожной накладной, считается верным, если при приемке Товара отклонение веса при взвешивании вагона на вагонных весах не превышает пределов допускаемой абсолютной погрешности согласно паспортных данных вагонных весов по соответствующему ГОСТ плюс величина естественной убыли в соответствии с положениями Постановления № 64 от 19.10.89 г. «Об утверждении норм естественной убыли отдельных видов продукции производственно-технического назначения при перевозках железнодорожным транспортом».

         При обнаружении в пункте прибытия Товара несоответствия количеству, указанному в транспортных (отгрузочных) документах, вызов представителя Поставщика или грузоотправителя обязателен. В случае их неприбытия, Покупатель совместно с представителем РЖД составляет коммерческий акт. На основании акта Покупатель вправе в предусмотренный п. 3.4.1 срок предъявить Поставщику претензию.

4.1.2. По качеству - в соответствии с удостоверением (паспортом) о качестве Товара, следующим с Товаром, руководствуясь ГОСТ 30515-97 и ГОСТ 10178-85, а в части им не противоречащей - Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966г. № П-7. Отбор проб производится исключительно в соответствии с ГОСТ 30515-97. Претензии по качеству к Товару, выгруженному в силос, в котором уже хранится Товар иного рода (товар другого изготовителя или другая марка), не принимаются.

5. ЦЕНА ТОВАРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

5.1.    Цена Товара устанавливается в Протоколе согласования цены. Цена Товара указывается с учетом НДС и включает в себя расходы по доставке, в том числе железнодорожный тариф (если сторонами в Протоколе не указано иное) от станции отправления до станции назначения, указанной Покупателем в Заявке.

         Цена Товара не включает дополнительные расходы, связанные с внеплановой отгрузкой, возникшей согласно п.2.3 настоящего Договора.

5.2.    Поставщик вправе изменять цену Товара в одностороннем порядке. Поставщик в письменной форме уведомляет об этом Покупателя путем направления в его адрес нового Протокола не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до начала поставок по новой цене. В случае несогласования Покупателем новой цены Поставщик приостанавливает отгрузку в адрес Покупателя (или его Грузополучателей) до согласования новой цены.

         Покупатель вправе отказаться от получения товара по новым ценам.

5.3.    Оплата Товара производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на условиях предоплаты. Оплатой признается зачисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Ссылка на настоящий Договор в платежных поручениях Покупателя обязательна.

5.4.    В случае превышения стоимости месячной партии поставленного Товара над суммой произведенной Покупателем предоплаты Покупатель осуществляет доплату Поставщику в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения Акта сверки взаиморасчетов. Если стоимость месячной партии Товара меньше оплаченной Покупателем в соответствии с п.5.3, то переплата Покупателя засчитывается в оплату за следующий период.

5.5.    Стороны должны ежемесячно производить сверку расчетов. Проект акта сверки составляется Поставщиком, и не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за месяцем поставки направляется заказным письмом либо нарочным в адрес Покупателя.

         Покупатель обязан в срок не позднее 5 (пяти) дней от даты получения акта сверки подписать его и направить один экземпляр (оригинал) в адрес Поставщика.

         В случае, если данные Покупателя не совпадают с данными, указанными Поставщиком в акте сверки, Покупатель обязан подписать полученный акт сверки с разногласиями и в вышеуказанный срок направить один экземпляр (оригинал) Поставщику.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.    Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора.

6.2.    В случае полного или частичного отказа Покупателя от ранее поданного Плана, Поставщик вправе требовать уплату Покупателем штрафа, составляющий 0.1 МРОТ (ноль целых одна десятая Минимального Размера Оплаты Труда) за каждую тонну заказанного Товара, получать который он отказался.

         Если Поставщик был вынужден по инициативе Покупателя (в соответствии с Уставом железных дорог) согласовать с грузоотправителем (заводом-изготовителем) изменения в уже принятые РЖД заявки, то Поставщик вправе требовать уплату Покупателем штрафа, составляющего 0.03 МРОТ (ноль целых три сотых Минимального Размера Оплаты Труда) с каждой тонны груза, от которой Покупатель отказался или которую он заказал дополнительно.

         Указанные штрафы подлежат оплате в течение 5 (пяти) банковских дней от даты предъявления соответствующих требований Поставщиком.

6.3.    В случае нарушения Покупателем сроков оплаты, установленных п.п. 5.3, 5.4, 9.1 настоящего Договора, Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 0.1 (ноль целых одна десятая) % от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки.

6.4.    В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязательств Покупателя по возврату порожних вагонов и оплате их пробега при использовании арендованных (собственных) вагонов согласно п. 2.17 настоящего Договора Поставщик имеет право предъявить Покупателю претензию, по которой последний будет обязан уплатить Поставщику плату за каждый час простоя вагонов сверх 24 часов на станции грузополучателя в размере 4 МРОТ (четыре Минимальных Размера Оплаты Труда) за весь период сверхнормативного простоя. Учет времени ведется по ведомостям подачи и уборки вагонов.

6.5.    В случае повреждения арендованных (собственных) вагонов по вине Покупателя (его грузополучателей) Покупатель обязан отремонтировать их за свой счет или возместить Поставщику документально подтвержденную стоимость ремонта, а также оплатить простой вагонов, вызванных их повреждением в размере 500 (пятьсот) рублей в сутки за вагон с учетом НДС. Плата за простой начисляется с даты, указанной в акте установленной формы, до окончания ремонта.

7. ОСНОВАНИЯ ПРИОСТАНОВКИ ОТГРУЗКИ ТОВАРА

7.1.    Поставщик вправе приостановить отгрузку Товара до возмещения Покупателем в полном объеме затрат, предусмотренных п. 6.2 без возложения на Поставщика ответственности за просрочку поставки.

7.2.    В случае не подписания/несвоевременного подписания Покупателем Акта сверки расчетов и не направления/несвоевременного направления его в адрес Поставщика в сроки, указанные в п. 5.5 настоящего Договора, а также в случае отказа от проведения или оформления сверки расчетов, Поставщик вправе приостановить отгрузку Товара в адрес Покупателя без возложения на Поставщика ответственности за просрочку поставки до составления и подписания двустороннего Акта сверки расчетов.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

8.1.    При наступлении обстоятельств, препятствующих полному или частичному исполнению любой из сторон обязательств по настоящему договору, а именно: пожара, стихийных бедствий или других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

8.2.    Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую сторону, в течение 5 (пяти) дней с момента их наступления.

8.3.    В случае, когда указанные в п. 8.1 обстоятельства и их последствия будут продолжаться более шести месяцев или если при наступлении данных обстоятельств становится ясным, что они и их последствия будут действовать более этого срока, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для них альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

8.4.    При прекращении действия указанных в п. 8.1 обстоятельств, сторона, для которой эти обстоятельства создавали препятствия при исполнении своих обязательств по настоящему Договору, должна без промедления известить об этом другую сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему договору.

8.5.    Надлежащим доказательством наличия предусмотренных п. 8.1 обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые Торгово-Промышленной Палатой РФ и иных уполномоченных государственных органов.

9.       ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1.    Поставщик имеет право (но не обязан) осуществлять поставку товара и в том случае, если Покупатель не произвел предусмотренную настоящим Договором предварительную оплату. В этом случае Покупатель обязан произвести оплату в течение 10 (десяти) банковских дней с момента отгрузки товара.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, будут решаться путем переговоров между Сторонами. Претензионный порядок разрешения споров обязателен.

10.2.  Все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены сторонами в течение 14 (четырнадцати) календарных днейс момента получения претензии.

10.3.  В случае если стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2005г.

11.2.  Все изменения, приложения, дополнения и уведомления по настоящему Договору являются неотъемлемой его частью и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями.

 
12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

 

Поставщик:
 
Покупатель:
ООО «Торговый Дом «Экс Морэ»
 
ООО «Фирма Х»
ИНН/КПП: 7701217660/770101001

Юридический адрес: 107082, г.Москва, Спартаковская пл., д.14, стр.1

Фактический адрес: 115114, г.Москва, Кожевнический пр-д, д.3.

р/с: 40702810400000000453 в "ТАНДЕМБАНК", г. Москва

к/с: 30101810900000000392

БИК: 044585392

ОКПО: 51160834

ОГРН №: 1027739054705

выдан: МИ МНС России №39 по г.Москве 08.08.2002г.

Контактный телефон: (095) 510-5333

Факс: (095) 510-5333

E-mail: sales@exmore.ru

 
ИНН/КПП:      /     

Юридический адрес:      

Фактический адрес:      

р/с:      

в      

к/с:      

БИК:      

ОКПО:      

ОГРН №:      

выдан:            

Контактный телефон:      

Факс:      

E-mail:      

Генеральный директор

 

 

______________________ Праздников М.Ш.

 

Генеральный директор

 

 

____________________ Иванов А.А.